Актуально










Исковое заявление (неисполнение условий договора подряда на капстроительство)

                        ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
                        в арбитражный суд

+--------------------------------------------------------------------+
¦Реквизиты Подрядчика          ¦    В Арбитражный суд                ¦
¦(вышестоящий орган,           ¦    Истец:______________________     ¦
¦наименование строительной     ¦    (наименование Подрядчика)        ¦
¦организации, почтовый         ¦    ____________________________     ¦
¦адрес, телефон)               ¦    (почтовый адрес, расчетный       ¦
¦Дата, исходящий номер         ¦    счет N____ в _______________     ¦
¦                              ¦    отделении банка.                 ¦
¦                              ¦    Ответчик:___________________     ¦
¦                              ¦    (наименование организации        ¦
¦                              ¦    Заказчика)                       ¦
¦                              ¦    почтовый адрес, расчетный счет   ¦
¦                              ¦    N______ в ___________________    ¦
¦                              ¦    отделении банка.                 ¦
+--------------------------------------------------------------------+

                        ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
     По  договору  подряда  на  капитальное  строительство  (техническое
перевооружение, реконструкцию,  расширение  и  т.д.)  N_____________  от
"___"______20___г., заключенному  нами с ________________________________
(организация Заказчика)  в пункте  3 абз.2  Особых  условий,  являющихся
неотъемлемой  частью   договора,  предусмотрены   штрафные  санкции   за
несвоевременную  передачу   Заказчиком  Подрядчику   измененной  рабочей
документации на работы, которые должны начаться "____"______20___г.
     Пунктом  17   абз.7  Правил  о  договорах  подряда  на  капитальное
строительство  установлен   порядок,  при   котором  измененная  рабочая
документация должна  быть передана Подрядчику не позднее, чем за 45 дней
до начала производства работ.
     Фактически  документация   с   существенными   изменениями   против
первоначального   проекта    была   передана   нам   Ответчиком   только
"___"______20___г., что  подтверждается его письмом от "____"______20___г.
о направлении в наш адрес указанной документации.
     Нашу претензию  от "___"______20___г.  N_____ Ответчик  оставил  без
ответа   (представил    возражения,   которые    не   могут    считаться
обоснованными).
     Считая отказ  Ответчика от уплаты штрафных санкций неосновательным,
прошу Госарбитраж  на основании  пункта 32 Правил о договорах подряда на
капитальное строительство,  взыскать с  Ответчика штраф  в сумме  ______
рублей (за  30 дней  просрочки х  _____ руб.)  и расходы по госпошлине в
сумме ________ рублей.

     Приложения:
     1. Копия договора на строительство ________________________________
(наименование объекта) от "___"_____20___г.
     2. Копия особых условий к договору от "___"______20___г. N______.
     3. Копия претензии от "____"_______20___г.
     4. Почтовая  квитанция N____   от  "___"_______20___г.  об  отправке
претензии Ответчику.
     5.  Почтовая   квитанция  об   отправке  Ответчику  копии  искового
заявления.
     6. Конверт  со  штемпелем  почтового  отделения  с  указанием  даты
отправки Ответчиком в наш адрес измененной рабочей документации.
     7. Выписка из реестра входящей корреспонденции истца.
     8.  Платежное   поручение  от  "___"______20___г.  N____  на  уплату
госпошлины.
     Управляющий трестом                (подпись)

М.П.


  


Последние публикации

30 Марта 2020

Чеки "полный расчет" при кассовом методе налогового учета

Если в налоговом учете доходы признаются кассовым методом, то при получении 100%-й предоплаты можно с согласия покупателя сразу пробивать чек с признаком способа расчета "полный расчет". Такие разъяснения ранее мы получили от специалиста ФНС. Однако официальных писем об этом нет, что вызывает беспокойство у наших читателей.

Рекомендации по оплате труда на 2020 год

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений утвердила Рекомендации по установлению систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год. В статье сделаны акценты на некоторых положениях данного документа, которые необходимо знать автономным учреждениям.

Кто и как должен отчитаться о доходах

Чуть больше месяца осталось до конца декларационной кампании. Сообщить о доходах, полученных в 2019 году, граждане должны до 30 апреля.

24 Марта 2020

Минфин разъяснил нюансы получения вычетов при покупке недвижимости

При покупке квадратных метров гражданам, претендующим на получение имущественного налогового вычета, важно обратить внимание на статус недвижимости: жилая она или нет. Разъяснения Минфина опубликовала Федеральная налоговая служба (ФНС).

Работа без "зарплатного карантина": выплаты в условиях коронавируса

В силу прямых указаний Трудового кодекса трудовые отношения носят возмездный характер. Получение своевременной и в полном объеме заработной платы является одним из ключевых прав работника, а своевременная и в полном размере ее выплата – главной обязанностью работодателя. При этом в случае выполнения работником работы никакие внешние факторы – чрезвычайные обстоятельства, бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и иные случаи, ставящие под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, не должны препятствовать реализации этого права и обязанности. Хотя некоторые оговорки по этому поводу в ТК РФ все же имеются.



ТОП статьи

Конфигуратор сервера hp proliant hpe dell с ценами

Налог на прибыль – 2017: новый год и новые правила

О новой форме 4-ФСС 2017

Новшества в части контроля за применением онлайн-ККТ

Какие изменения готовит Минфин в отношении НДС?


Налоговые новости

24 Марта 2020

ФНС разработала методичку о переходе с ЕНВД на другие режимы с 2021 года

Возмещение работникам стоимости медосмотров страховыми взносами не облагается

ФНС и Роскомнадзор приостановили проверки до 1 мая

Налоговая служба рассказала об условиях предоставления инвестиционного вычета по НДФЛ

Налоговая служба подготовила проект новой декларации 3-НДФЛ

18 Марта 2020

Переход на онлайн-ККТ не избавил бизнес от контрольных закупок

На вычет НДС при возврате товара дается только год, а не три!

Скорректированы перечни продуктов, облагаемых НДС по ставке 10%

Минтруд России разъяснил, как в СЗВ-ТД заполнить сведения о присвоении новой профессии

Минтруд России рассказал, когда начнется назначение новой ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет

16 Марта 2020

Выплаты земским врачам и учителям освободят от НДФЛ

Суд: неоплата командировочных расходов не является основанием для приостановления работы

Уточнен порядок исправления ошибок в бухотчетности

Госдума рассказала, как вернуть деньги за сорвавшуюся из-за коронавируса турпоездку

Для педагогов и медиков вновь предлагают установить повышенный размер минимальной зарплаты

читать все Новости